­
Gobierno Regional de Ayacucho
   
RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES - 2015

RGGR Nº 512-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeroal 17.1 de la ley N° 27444,Ley del Procedemiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276.

RGGR Nº 511-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeroal 17.1 de la ley N° 27444,Ley del Procedemiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276.

RGGR Nº 510-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la reconformación de comisión de evaluación permanente a ejecución de las Metas 002 ""MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO" Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RÍO CACHI y 093 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE".

RGGR Nº 509-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 508-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ADOLFO GAVILÁN ALLCCA.

RGGR Nº 507-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VÍCTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 506-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN ANFILOGIO CAUTI VENEGAS.

RGGR Nº 505-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02, por sesenta y cuatro (64) dias calendarios, solicitado por la Empresa Contratista OBRAINSA, segun al contrato N° 0134-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 504-2015-GRA/GR-GG: MODIFICAR, en la parte Resolutiva articulo primero de la Resolucion Gerencial General Regional N° 329-2015-GRA/GR-GG, QUE DICE APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 07 por cuarenta y siete (47) dias calendarios a partir del 06 de Setiembre del 2015.

RGGR Nº 503-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el Plan de Trabajo para la Implementacion, ejecucion, cierre, monitoreao y evaluacion del PROCOMPITE REGIONAL Ayacucho 2015-I; para el presente año fiscal 2015.

RGGR Nº 502-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ING. JOEL SALOMON FLORES HUAMAN.

RGGR Nº 501-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ING. YURI LUDMIR CRISOSTOMO ORE.

RGGR Nº 500-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR, IMPROCEDENTE, los recursos administrativos de Apelacion por Maria del Carmen CUADROS GONZALES y el Ing. Carlos Herminio HERENCIA GALLEGOS, contra la Resolucion Directoral N° 0534-2015-gra/pres-gg-oradm-oeh del 11 de agosto del 2015, por consiguiente, valida y subsistente la resolucion recurrida.

RGGR Nº 499-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR, IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de Apelacion interpuesto por el servidor Florencio Victor Llactahuamán Valladolid, contra la Resolucion Directoral N° 694-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH, del 13 de octubre del 2015.

RGGR Nº 498-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 497-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 496-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARINO CHAVEZ JERI.

RGGR Nº 495-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ARQL. CESAR LUIS ALVAREZ GARCIA.

RGGR Nº 494-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliacion de Plazo N° 09, por treinta y seis (36) dias calendatios, solicitado por la Empresa COntratista Consorcio Santo Tomas, segun Contrato N° 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 493-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliacion de Plazo de conclusion de la Obra el 17 de Abril del 2016, a la Empresa Altesa Contratista Generales Sociedad Anonima, segun Contrata del Proyecto.

RGGR Nº 492-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE HECHO DE OFICIO, de la Resolucion Directoral N° 077-2014-GRA/PRIDER de fecha 10 de febrero del 2014, de apertura de Proceso Administrativo Disciplinario contra el Administrado NICANOR ELIAS PAREDES TORRES Ex Supervisor de Obra, y por extension la Resolucion Directoral N° 491-2014-GRA/PRIDER de fecha 25 de setiembre del 2014.

RGGR Nº 491-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RODY GOMEZ PALOMINO.

RGGR Nº 490-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolucion Directoral Regional N° 071-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 30 de junio de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

RGGR Nº 489-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 488-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Prestacion Adicional de Obra N° 14 Reduccion de Partida, para cambio de piso estampado por piso frotachado y Bruñado, a la Empresa Contratistas Generales Sociedad Anonima, segun Contrato N° 0206-2013-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 487-2015-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 469-2015-GRA/GR-GG, de fecha 02 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 486-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 132-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 22 de octubre de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

RGGR Nº 485-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud del Expediente Presupuesto Adicional de Obra N°013 y Deductivo Vinculante – Obras Exteriores – Partidas Nuevas – Cerco Perimétrico, a la empresa Altesa Contratista Generales Sociedad Anonima, según contrato N°0206-2013-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL, del proyecto “REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO”.

RGGR Nº 484-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN CABEZAS MENESES.

RGGR Nº 483-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VIDAL ELEUTERIO CANALES DIAZ.

RGGR Nº 482-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSE HUAMANI BUSTILLOS.

RGGR Nº 481-2015-GRA/GR-GG: MODIFICAR, de oficio el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N°441-2015-GRA/GR-GG, de fecha 23 de noviembre del 2015, de contrato de servicios personales del Ing. ALFONSO QUISPE FERNANDEZ

RGGR Nº 480-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 03 del proyecto “INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION VVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – HUAMANGA - AYACUCHO”.

RGGR Nº 479-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARY CUNTO VELARDE.

RGGR Nº 478-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WALTER GOMEZ PRADO.

RGGR Nº 477-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 476-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSE ROLANDO CAQUIAMARCA TITO.

RGGR Nº 475-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 474-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud del Expediente Presupuesto Adicional de Obra N°06 – Obras Exteriores – Partidas Nuevas, a la Empresa Consorcio Supervisor Hospitalario Ayacucho, según Contrato N° 013-2014-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 473-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR PABLO CARHUAPOMA YANCE.

RGGR Nº 472-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SANDRO PAREDES CHANHUALLA.

RGGR Nº 471-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 470-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 469-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GIL SANTIAGO ESPINOZA ZAMORA.

RGGR Nº 468-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VÍCTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 467-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 466-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN ANFILOGIO CAUTI VENEGAS.

RGGR Nº 465-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JULIO CÉSAR VENTURA PALOMINO.

RGGR Nº 464-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 05 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 463-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONÉS LAGOS.

RGGR Nº 462-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Cirujano Dentista PAMELA RIVERA MUÑOZ.

RGGR Nº 461-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAMILO IZARRA ABAD.

RGGR Nº 460-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 21 de octubre del 2015, al Ing. ÁNGEL MALDONADO SALDAÑA, como responsable de verificacion y constatación de personal y bienes de obra por contrato: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 459-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDGAR GUERRA GONZÁLES.

RGGR Nº 458-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Reconsideración, interpuesto por el recurrente CONSORCIO HAURAL GLADYS GARCÍA PEÑALBA, contra la Resolución Gerencial General Regional N° 282-2015-GRA/GR-GG de fecha 25 de agosto del 2015.

RGGR Nº 457-2015-GRA/GR-GG: RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, consignado en la parte considerativa de la Resolución Gerencial General Regional N° 003-2015-GRA/PRES-GG de fecha 14 de enero del 2015, Resolución Gerencial General Regional N° 014-2015-GRA/PRES-GG de fecha 02 de febrero del 2015.

RGGR Nº 456-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 09, a la Empresa ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. según contrato N° 0206-2013-GRA-SEDE CENTRAl-UPL.

RGGR Nº 455-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 08, a la Empresa ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. según contrato N° 0206-2013-GRA-SEDE CENTRAl-UPL

RGGR Nº 454-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 112-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 30 de setiembre del 2015.

RGGR Nº 453-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 111-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 30 de setiembre del 2015.

RGGR Nº 452-2015-GRA/GR-GG: ACUMULAR, los expedientes administrativos de Reg. Nos. 008089 y 008090 ambos de fecha 09 de abril del 2015.

RGGR Nº 451-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 083-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 06 de agosto del 2015.

RGGR Nº 450-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 082-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 06 de agosto del 2015.

RGGR Nº 449-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 095-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 31 de agosto del 2015.

RGGR Nº 448-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN MÁXIMO RAMÍREZ VILLAGARAY.

RGGR Nº 447-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 084-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 10 de agosto del 2015.

RGGR Nº 446-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 085-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 10 de agosto del 2015.

RGGR Nº 445-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 444-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO, el Memorando N° 192-2014-GRA/PRES-GG, que impone la sanción disciplinaria de amonestación escrita, al CPC. OMAR FLORES YAROS.

RGGR Nº 443-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. GIANNINA MAIRYN CARRASCO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 442-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARINO CHÁVEZ JERÍ.

RGGR Nº 441-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALFONSO QUISPE FERNANDEZ.

RGGR Nº 440-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 07, por ciento cincuenta 150 dias calendarios, a la Empresa Altesa Contratista Generales Sociedad Anonima, según Contrato N° 0206-2013-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL, para la ejecución de la obra por contrata del Proyecto "REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 439-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolucion Directoral N° 854-2014-GRA/PRE-GG-ORADM-ORH de fecha 20 de Noviembre del 2014, referido al administrado HERNÁN COLOS CISNEROS.

RGGR Nº 438-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROBER UNTIVEROS CUCHO.

RGGR Nº 437-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN MERCADO ESPINO.

RGGR Nº 436-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. LISBETH BUSSO GALINDO.

RGGR Nº 435-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GALOIS LUITZEN AYALA OBREGON.

RGGR Nº 434-2015-GRA/GR-GG: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Empresa Contratista Consorcio Santo Tomas, Empresa Consorcio Supervisor San Ramon, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, e instancias pertinentes conforme a Ley.

RGGR Nº 433-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER CHAVEZ PERALTA.

RGGR Nº 432-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Sesignacion de Presidente y Miembros para la comision de Verificacion y Liquidacion de Oficio de Proyectos de Inversion.

RGGR Nº 431-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YONY BAES VILLAFUERTE.

RGGR Nº 430-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUGO FAUSTINO JIMENEZ ALFARO.

RGGR Nº 429-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILDER MANYAVILCA SILVA.

RGGR Nº 428-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARÍA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 427-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. KARIN OLGA MARTÍNEZ PARIONA.

RGGR Nº 426-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 425-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LEONIDAS VALERIO CONTRERAS QUISPE.

RGGR Nº 424-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR LUIS ÁLVAREZ GARCÍA.

RGGR Nº 423-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALBINO AYALA ROJAS.

RGGR Nº 422-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN VLADIMIR ROJAS SILVERA.

RGGR Nº 421-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 420-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de Apelación, promovido por el servidor de carrera don CÉSAR AUGUSTO BENDEZÚ CANALES, contra los alcances de la Resolución Directoral N° 659-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 24 de setiembre del 2014.

RGGR Nº 419-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso de apelación, interpuesto por la servidora ANITA PARODI ARCE, contra la Resolución Directoral N° 360-2015- GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 10 de junio del 2015.

RGGR Nº 418-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO.

RGGR Nº 417-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra reprogramado de ejecución de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 416-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL ZONA NORTE TOTORA, DISTRITO JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 415-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Directiva para la aprobación de los lineamientos para la Contratación de Servicios de Consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión.

RGGR Nº 414-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Directiva para la aprobación de los lineamientos para la Contratación de Servicios de Consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión.

RGGR Nº 413-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL SALOMÓN FLORES HUAMÁN.

RGGR Nº 412-2015-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 411-2015-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 410-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL IVÁN ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 409-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, el todos sus efectos la Resolución Gerencial General Regional N° 244-2015-GRA/PRES-GG de fecha 24 de julio del 2015.

RGGR Nº 408-2015-GRA/GR-GG: DEJAR, sin efecto el extremo pertinente del artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 291-2015-GRA/GG-GG de fecha 31 de agosto del 2015.

RGGR Nº 407-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité especial AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Licitación Pública para la ejecucion de la Obra: "Construcción de 03 centros de recursos" correspondiente al componente de infraestructura del Proyecto: "Mejoramiento de las instituciones educativas EBR de las áreas urbano populares de las Provincias de Huamanga y Huanta de la Región Ayacucuho - Mi Educa".

RGGR Nº 406-2015-GRA/GR-GG: DAR POR INICIADO EL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO PARA LA NULIDAD DE OFICIO, de las Resoluciones Directorales N°s 784 y 787-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 28 de octubre del 2014.

RGGR Nº 405-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZÁLES HINOSTROZA.

RGGR Nº 404-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ.

RGGR Nº 403-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NILS JOEL HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 402-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente CARLOS CONSTANTINO MENDOZA AGUADO, contra la Resolucion Directoral N° 0566-2013-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 30 de diciembre del 2013.

RGGR Nº 401-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, formulado por el recurrente RAFAEL FIGUEROA CALLE contra la Resolución Directoral N° 338-2015- GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 26 de mayo del 2015.

RGGR Nº 400-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN CABEZAS MENESES.

RGGR Nº 399-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 03 a la Empresa Contratista CONSORCIO HUARAL, según contrato N° 122-2014- GRA-SEDE CENTRAL-UPL, para el Proyecto "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 398-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité especial AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por Concurso Público para la contratación del servicio de Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad y expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejormiento del servicio educativo del nivel secundario en la I.E. Colegio Mixto Industrial N° 12 Cristo Rey de la Localidad de Cora Cora, Provincia de Parincochas, Región Ayacucho".

RGGR Nº 397-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Sr. Lic. ABDUL FLCONI ROMANI, cargo Administrador del Gobierno Regional de Ayacucho, Sr. MARINO MÁXIMO LOZANO MELGAR, encargado de Servicios Auxiliares del GRA, como representantes legales y responsable técnico y de establecimiento para los diferentes trámites ante la Administración Tributaria - SUNAT.

RGGR Nº 396-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Directiva de "Norma que aprueba los lineamientos para mejorar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones para bienes, servicios y obras del Gobierno Regional".

RGGR Nº 395-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité especial AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por Concurso Público para la contratación del servicio de Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad y expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la I.E. Los Andes de la Localidad de Huancasancos, Distrito de Sancos, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho".

RGGR Nº 394-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUBÉN CANGANA GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 393-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RODY GÓMEZ PALOMINO.

RGGR Nº 392-2015-GRA/GR-GG: DAR POR INICIADO EL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO PARA LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Directoral No. 854-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 20 de noviembre del 2014.

RGGR Nº 391-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevr a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES para la ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 390-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONÉS LAGOS.

RGGR Nº 389-2015-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de constatación física e inventario de la Obra por Contrata: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 388-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. GIANNINA MAIRYN CARRASCO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 387-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la amplición de plazo N° 02 del Proyecto de actividad Meta 121 "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 386-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 385-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROBER UNTIVEROS CUCHO.

RGGR Nº 384-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 383-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURAND.

RGGR Nº 382-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso administrativo de Reconsideración fomulado por el recurrente JENARO TORRES GÓMEZ contra la resolución Ejecutiva Regional N° 1175-2012-GRA/PRES de fecha 04 de diciembre del 2012.

RGGR Nº 381-2015-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por encargos a favor de las oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 380-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARINO CHÁVEZ JERÍ.

RGGR Nº 379-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO JOSÉ SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROINCIA DE HUANTA".

RGGR Nº 378-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 062-2015-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la buena pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015, en la Oficina Sub Regional Vilcashuamán.

RGGR Nº 377-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM de ejecución de obra del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS n° 430-4/Mx-U TINCA, N° 228/Mx-P HUANCARAYLLA Y N° 430-5/Mx-P TOMANGA, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 376-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSWALDO HIPÓLITO CCENCHO HINOJOSA.

RGGR Nº 375-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 374-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de obra vlorizado CAO FECHADO y Diagrama GANTT-PERT-CPM de ejecución de obra del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 373-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada pa aprobación de ampliación de plazo N° 03 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES EL AMAUTA DE QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE AYACUCHO".

RGGR Nº 372-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente VÍCTOR LLALLIRE AYUQUE en contra de la Resolución Directoral N° 182 -2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 06 de abril del 2015.

RGGR Nº 371-2015-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por encargos a favor de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 370-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 167-2015-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la buena pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015, en la Oficina Sub Regional Fajardo.

RGGR Nº 369-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WALTER GÓMEZ PRADO.

RGGR Nº 368-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de amplición de plazo N° 01 del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 367-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 366-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 365-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER CHÁVEZ PERALTA.

RGGR Nº 364-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de Apelación, interpuesto por los recurrentes MARCELINO ARONÉS PALOMINO, APOLINARIO TAPAHUASCO SULCA, NEMESIO SEGUNDO GUERRERO BEDON Y LUIS EDUARDO MENESES DE LA CRUZ, contra la Resolución Directoral N° 233-2015-GRA/PRES- GG-ORADM-ORH de fecha 14 de abril del 2015.

RGGR Nº 363-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SANDRO PAREDES CHANHUALLA.

RGGR Nº 362-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR PABLO CRHUAPOMA YANCE.

RGGR Nº 361-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Directiva General N 001-2015-GRA/ORADM-OAPF sobre "Norma que aprueba los lineamientos para la gestión de los actos preparatorios en la contratación de bienes, servicios y obras en el Gobierno Regional".

RGGR Nº 360-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la CPC. LISBETH BUSSO GALINDO.

RGGR Nº 359-2015-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Directoral N° 283-2015-GRA/GR-GG de fecha 26 de agosto del 2015.

RGGR Nº 358-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité Especial AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por Concurso Público para la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Expediente Técnico de los Proyectos Viabilizados con código SNIP N°s 260477, 260531, 268482 y 267990.

RGGR Nº 357-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité Especial AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por Concurso Público para la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo - San Miguel. Tramo Km. 00+000 - 13 + 248; en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia La Mar, Región Ayacucho".

RGGR Nº 356-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plzo N° 03 del Proyecto: "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BUTISTA, MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD DE HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO".

RGGR Nº 355-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 354-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 03 del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL COCHAS, PUTACCA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL - ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 353-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YONY BAES VILLAFUERTE.

RGGR Nº 352-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS".

RGGR Nº 351-2015-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolucion Gerencial General Regional N° 192-2015-GRA/GR-GG, de contrato de servicios personales del Ing. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 350-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo N° 05 del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 349-2015-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial Regional N° 018-2015-GRA/PRES-GG-GRDE de fecha 27 de abril del 2015.

RGGR Nº 348-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso administrativo de Apelación, interpuesto por la recurrente LEIDA PEÑA ATAO, contra la Carta N° 170-2015-GRA-GG/OREI de fecha 29 de abril del 2015.

RGGR Nº 347-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arqueólogo MIGUEL ANTONIO HUAMANÍ CANCHARI.

RGGR Nº 346-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso administrativo de Reconsideración, interpuesto por los Representantes de los Trabajadores del Sector Estatal de la Región Ayacucho, agrupados en la CGTP - Región Ayacucho.

RGGR Nº 345-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 del proyecto "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMNTACION DE AREAS VERDES DEL JR. LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJES, 1,2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 344-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMNTACION DE AREAS VERDES DEL JR. LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJES, 1,2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 343-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de Ampliación de Plazo N° 04 de Ejecución de la Meta: 003 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TAMBO-SAN MIGUEL (KM. 00+000 AL KM. 11+513) DISTRITOS DE TAMBO-SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LA MAR-REGIÓN- AYACUCHO".

RGGR Nº 342-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la Aprobacion de Ampliacion del plazo N° 01 del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZÓN DE JESÚS, LOS OLIVOS, VÍCTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YAÑES, MARÍA MAGDALENA, LAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESÚS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA Y ARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 341-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto de actividad Meta 0116: "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE AYACUCHO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA".

RGGR Nº 340-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 339-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 338-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por veintiuno (21) días calendario a la Empresa CONSORCIO HUARAL, según contrato N° 122-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 337-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por cuarenta y tres (43) días calendario a la Empresa CONSORCIO NASCA, según contrato N° 0085-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 336-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR SICHA PINO.

RGGR Nº 335-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 334-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JULIO CESAR VENTURA PALOMINO.

RGGR Nº 333-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 03 del Proyecto; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA-DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO".

RGGR Nº 332-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto; "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCIÓN DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 331-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUGO BEINT AZPUR SALCEDO.

RGGR Nº 330-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN LAUREANO ARTEAGA ENCISO.

RGGR Nº 329-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 07 por cuarenta y siete (47) días calendarios.

RGGR Nº 328-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Queja interpuesta por Doña RINA MARIN ORE, sobre defectos en la tramitación de la Resolución Directoral N° 497-2014- GRA/PRIDER/DG de fecha 30 de setiembre del 2014.

RGGR Nº 327-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y Programación PERT-PCM del protyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO".

RGGR Nº 326-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES.

RGGR Nº 325-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAMILO IZARRA ABAD.

RGGR Nº 324-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Queja interpuesta por el recurrente Don HERNAN COLOS CISNEROS, por defectos de tramitación y/o paralización del expediente N° 005484-2015 (recurso administrativo de reconsideración).

RGGR Nº 323-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN MERCADO ESPINO.

RGGR Nº 322-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 03 del Proyecto; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA-DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO".

RGGR Nº 321-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario acelerado de avnce de obra, del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 320-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obr valorizado actualizado y progrmación PERT-CPM del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 319-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 318-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL LLERENA DE AYACUCHO".

RGGR Nº 317-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el cronograma acelerado de ejecucion de obra del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PÁUCR DEL SARA SARA - AYACUCHO".

RGGR Nº 316-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución Gerencial N° 245-2015-GRA/GR-GG-GRDS de fecha 20 de agosto del 2015; peticionado por el Profesor WILSON WALTER JIMÉNEZ CHOCHOCA.

RGGR Nº 315-2015-GRA/GR-GG: RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, incurrido en la Resolución Gerencial General Regional N° 577-2015-GRA/GR de fecha 11 de Agosto del 2015.

RGGR Nº 314-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación promovido por el recurrente PERCY SALCEDO MORALES, contra la Resolución Directoral N° 699-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH, de fecha 29 de setiembre del 2014.

RGGR Nº 313-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el administrado OSCAR FELIX ESQUEN CIPRIANI, contra la Resolucion Directoral N° 190-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 07 de abril del 2015.

RGGR Nº 312-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente ROXANA LAURA FLORES contra la Resolución Directoral N° 801-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 29 de octubre del 2014.

RGGR Nº 311-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de reconsideración, interpuesto por el administrado EDGAR GUZMÁN CHIPANA ROJAS, contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 268-2015-GRA/PRES de fecha 26 de marzo del 2015.

RGGR Nº 310-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de apelación formulado por el administrado JESÚS ARCE AGUADO, contra la Resolución Directoral N° 070-2014-GRA-PRES-GG-ORADM/ORH del 24 de febrero del 2014.

RGGR Nº 309-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. AMILCAR INFANTE CUBA.

RGGR Nº 308-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. KARIN OLGA MARTÍNEZ PARIONA.

RGGR Nº 307-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ ROLANDO CAQUIMARCA TITO.

RGGR Nº 306-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CÓRDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 305-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARONÉS JARA.

RGGR Nº 304-2015-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, la ampliación presupuestal de fondos por encargos a favor de las oficinas sub regionales y unidades operativas del GObierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 303-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER CHÁVEZ PERALTA.

RGGR Nº 302-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONÉS LAGOS.

RGGR Nº 301-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 300-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. CARY CUNTO VELARDE.

RGGR Nº 299-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ GÁLVEZ DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 298-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO.

RGGR Nº 297-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada la aprobación de ampliación de plazo N° 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO JESÚS NAZARENO, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 296-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la recurrente ÁNGELA ROXANA CURI PRADO, contra la Resolución Directoral N° 150- 2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 20 de marzo del 2015.

RGGR Nº 295-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN CABEZAS MENESES.

RGGR Nº 294-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por once (11) días calendario a la Empresa CONSORCIO SAN NICOLÁS, según contrato N° 0147-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 293-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por veintiuno (21) días calendario a la Empresa CONSORCIO MIFER, segun contrato N° 0119-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 292-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 291-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el comité de recepción y liquidación de contrato del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 290-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de acogimiento al silencio administrativo negativo, por haberse expedido la Resolución DIrectoral N° 290-2015-GRA/GR-GG-ORADM- ORH de fecha 18 de mayo del 2015.

RGGR Nº 289-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 288-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 287-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FIDEL CASTRO GAMBOA.

RGGR Nº 286-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de ampliación de plazo N° 03 de ejecución de la META: 003 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TAMBO - SAN MIGUEL (KM. 00+000 AL KM. 11+513) DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 285-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 284-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO, la nulidad de pleno derecho de las Resoluciones Directorales Regionales N°s 084 y 085-2015-GRA/GG-ORADM. de fecha 10 de agosto del 2015.

RGGR Nº 283-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL IVÁN ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 282-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la ampliación de plazo N° 01 solicitado por la Empresa Contratista Consorcio Huaral, segun contrato N° 122-2014- GRA-SEDE CENTRAL-UPL, para la ejecucion de la obra por contrata del Proyecto: "ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 281-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario valorizado actualizado y programación PERT-CPM, segun adenda 2 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 280-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 07, programación PERT.CPM, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamenyal AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 279-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Comisión para la constatación fisica e inventario de Obra por Contrato del Proyecto: "RECUPERACIÓN DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN - AYACUCHO".

RGGR Nº 278-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el cronogrm acelerado de ejecución de obra, con fecha de inicio el 22 de mayo del 2015 del Proyecto: "ELABORCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 277-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avnce de obr valorizado ctualizado - programación PERT-CPM, con fecha de inicio 16 de junio del 2015 del Proyecto "ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 276-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente JOSÉ LUIS LEYVA RIVERA, contra la Resolucion Directoral N° 160-2015 -GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 25 de marzo del 2015.

RGGR Nº 275-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso dministrtivo de apelación interpuesto por el recurrente VÍCTOR LLALLIRE AYUQUE, contra la Resolución Directoral N° 827-2014- GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 14 de noviembre del 2014.

RGGR Nº 274-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, promovido por la recurrente NOEMÍ ANGÉLICA ENCISO PALOMINO, contra la Resolución DIrectoral N° 0935-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 18 de diciembre del 2014.

RGGR Nº 273-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD, de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N°s 0933-2011-GRA/PRES y 1107-2012-GRA/PRES de fechas 16 de agosto del 2011 y 07 de julio del 2012, respectivamente.

RGGR Nº 272-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PRESCRITA, en sede administrativa, la nulidad de oficio la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02603-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 18 de noviembre del 2013.

RGGR Nº 271-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación formulado por la servidora VIRGINIA DELMA MUNAYLLA GUERRA contra la Resolución Directoral N° 0528- 2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH del 18 de agosto 2014.

RGGR Nº 270-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente FEDERICO JANAMPA QUISPE, contra la Resolución Directoral N° 827-2014 -GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 14 de noviembre del 2014.

RGGR Nº 269-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente JAIME HUGO PAREDES REÁTEGUI, contra la Resolución Directoral N°° 656 -2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 24 de setiembre del 2014.

RGGR Nº 268-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente CARLOS SUÁREZ CARRASCO, contra la Resolución Directoral N 0049-2015 -GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 04 de febrero del 2015.

RGGR Nº 267-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por los recurrentes MARCELINO ARONÉS PALOMINO, APOLINARIO TAPAHUASCO SULCA y NEMESIO SEGUNDO GUERRERO BEDON, contra la Resolución Directoral N° 620-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH.

RGGR Nº 266-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO, del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho dependiente de la Gerencia General Regional.

RGGR Nº 265-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 264-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrtivo de apelación, promovido por don ROLANDO ROMÁN SIUCE (pensionista cesante) contra los efectos de la Resolución Gerencial Regional N° 0260-2014-GRA/PRES-GG-GRDS (29 Dic. 2014).

RGGR Nº 263-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Lic. Adm. CAROLINA ALTAMIRANO MENESES.

RGGR Nº 262-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 261-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN MÁXIMO RAMÍREZ VILLAGARAY.

RGGR Nº 260-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 259-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Arqueología CÉSAR LUIS ÁLVAREZ GARCÍA.

RGGR Nº 258-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VIDAL ELEUTERIO CANALES DÍAZ.

RGGR Nº 257-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 por cincuenta y seis (56) días calendarios, contados a partir del 12 de setiembre del 2015.

RGGR Nº 256-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILDER MANYAVILCA SILVA.

RGGR Nº 255-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NILTON VÁSQUEZ DE LA CRUZ.

RGGR Nº 254-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSE CARLOS VEGA ORE.

RGGR Nº 253-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ADOLFO GAVIL´N ALLCCA.

RGGR Nº 252-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 251-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN PAVEL RAMÍREZ INCA.

RGGR Nº 250-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN LAUREANO ARTEGA ENCISO.

RGGR Nº 249-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHNNY HENRY RODRÍGUEZ TORRES.

RGGR Nº 248-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONES LAGOS.

RGGR Nº 247-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 246-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité Especial Ad Hoc para llevar a cabo la orgnización y conducción del Proceso de Selección Licitación Pública cuyo objeto es la contrtación de la elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del PIP "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de las Unidades Productoras del Hospital de Cangallo Región Ayacucho.

RGGR Nº 245-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el Plan Operativo Anual 2015 (POA) de la Meta N° 0106 Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión de la Región Ayacucho con fuente de financiamiento Recursos Determinados, rubro Canon sobre Canon.

RGGR Nº 244-2015-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, a la Oficina Regionl de Administración y a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal de la Sede Central, utilizar los recursos captados hasta por el 10% y 20% respectivamente de las Direcciones Sectoriales señaladas.

RGGR Nº 243-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "INSTALACION DE LA SEGURIDAD DEL PREDIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, UBICADO EN EL SECTOR LA HOYADA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 242-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 06 por sesenta (60) días calendarios a partir del 08 de julio del 2015, quedando establecido el nuevo plazo de conclusión de obra el 05 de setiembre del 2015.

RGGR Nº 241-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 240-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSWALDO HIPÓLITO CCENCHO HINOJOSA.

RGGR Nº 239-2015-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN VLADIMIR ROJAS SILVERA.

RGGR Nº 238-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de YOCEF MAXIMINO CHUCHÓN SOTO.

RGGR Nº 237-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del proyecto de actividad Meta 121 "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 236-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 05, por cincuenta (50) días calendarios, solicitado por la Empresa Contratista Consorcio Santo Tomás, según al contrato N° 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, para la ejecución de la obra por contrata del proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del Nivel inicial, Primaria y Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramón, Distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho".

RGGR Nº 235-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RODY GÓMEZ PALOMINO.

RGGR Nº 234-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROBER UNTIVEROS CUCHO.

RGGR Nº 233-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. LISBETH BUSSO GALINDO.

RGGR Nº 232-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARONÉS JARA.

RGGR Nº 231-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 230-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 229-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO.

RGGR Nº 228-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el servidor CÉSAR AUGUSTO BENDEZÚ CANALES contra la resolución Directoral N° 279-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 29 de abril del 2015.

RGGR Nº 227-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCION DE CHACAPUQUIO, DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 226-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de ampliación del plazo N° 01 del Proyecto: "INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 225-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la aprobación de la amplición de plazo N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITOS DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 224-2015-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el articulo primero de la parte resolutiva que contiene la Resolución Gerencial General Regional N° 129-2015-GRA/PRES-GG de fech 22 de abril del 2015.

RGGR Nº 223-2015-GRA/GR-GG: DAR POR INICIADO, el trámite y/o procedimiento de la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 523-2015-GRA-GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 20 de mayo del 2014.

RGGR Nº 222-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 04, por sesenta dias calendarios, solicitado por la Empresa Contratista Consorcio Santo Tomás, según al Contrato N° 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL - UPL, para la ejecución de la Obra por contrata del Proyecto de Inversion Pública: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 221-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 04 del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 220-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SANDRO PAREDES CHANHUALLA.

RGGR Nº 219-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. CAROLINA ALTAMIRANO MENESES.

RGGR Nº 218-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 06 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 217-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. DANIEL MACHAHUAY POMA.

RGGR Nº 216-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 215-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 214-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUGO BEINT AZPUR SALCEDO.

RGGR Nº 213-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 212-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 211-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CÓRDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 210-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARINO CHÁVEZ JERÍ.

RGGR Nº 209-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 208-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 207-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 206-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS QUISPE BÉJAR.

RGGR Nº 205-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 06 a la Empresa Altesa Contratistas Generales Sociedad Anónima, para la ejecución de la obra por Contrata por Proyecto: "REHABILITACIÓN Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MRISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 204-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS RIVEROS ZORRILLA.

RGGR Nº 203-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAVIER ARONES LAGOS.

RGGR Nº 202-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 201-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JOSÉ ROLANDO CAQUIAMARCA TITO.

RGGR Nº 200-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. KARIN OLGA MARTÍNEZ PARIONA.

RGGR Nº 199-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por cuarenta y dos (42) dias calendarios la Empresa ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA, para la ejecucion de la Obra "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 198-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendaario de Avance de obra valorizado y programación PERT-CPM, del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 197-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 308/Mx-P DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 196-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el informe final y la liquidación final de Servicios de Consultoria Individual de Supervisión N° 0215-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, Ing. RICARDO JUAN TORNERO HERENCIA quien superviso la Obra: "MANTENIMIENT PERIÓDICO TRAMO: EMP. PE-32 (DV. PULLO) - OJOPAMPA - RAJAYANE - PULLO".

RGGR Nº 195-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el cronograma de ejecución de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARÍA PARADO DE BELLIDO PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 194-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valrizado actualizado y programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INIICAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 193-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JAVIER CHÁVEZ PERALTA.

RGGR Nº 192-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 191-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RODY GÓMEZ PALOMINO.

RGGR Nº 190-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. WILDER MANYAVILCA SILVA.

RGGR Nº 189-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. DANIEL MACHAHUAY POMA.

RGGR Nº 188-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCELINO PAUCCA CANCHO.

RGGR Nº 187-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PAULINO OCHOA MELGAR.

RGGR Nº 186-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. NEYDER IVÁN CASTAÑEDA GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 185-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr EDWIN CABEZAS MENESES.

RGGR Nº 184-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 183-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. VIDAL ELEUTERIO CANALES DÍAZ.

RGGR Nº 182-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 181-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 07 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta Departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 180-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. ADOLFO GAVILÁN ALLCCA.

RGGR Nº 179-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, lel calendario de avance de obra valorizado Actualizado N° 04, programación PERT-CPM, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta Departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 178-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la buena pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantia durnte el ejercicio presupuestal 2015 en la Oficina Subregional Parinacochas.

RGGR Nº 177-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 176-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 175-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURAND.

RGGR Nº 174-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. NILTON VÁSQUEZ DE LA CRUZ.

RGGR Nº 173-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 05 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 172-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "INSTLACION DE LA SEGURIDAD DEL PREDIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, UBICADO EN EL SECTOR LA HOYADA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 171-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 en la Oficina Sub regional de Páucar del Sara Sara.

RGGR Nº 170-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN L INSTITUCIÓN EDUCTIVA SECUNDARIA JOSÉ GÁLVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 169-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. AMILCAR INFANTE CUBA.

RGGR Nº 168-2015-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 167-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente par llevar a cb l organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015, en la oficina Sub Regional Fajardo.

RGGR Nº 166-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 165-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 164-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROBER UNTIVEROS CUCHO.

RGGR Nº 163-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN MERCADO ESPINO.

RGGR Nº 162-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 161-2015-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por veinticuatro (24) dias calendario a la Empresa Consorcio San Nicolás, segun contrato N° 0147-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 160-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 del Proyecto: "INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 159-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 158-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VÍCTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 157-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CÓRDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 156-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JAVIER ARONÉS LAGOS.

RGGR Nº 155-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO.

RGGR Nº 154-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUG BEINT AZPUR SALCEDO.

RGGR Nº 153-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 152-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL IVÁN ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 151-2015-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 150-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHNNY HENRY RODRÍGUEZ TORRES.

RGGR Nº 149-2015-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 148-2015-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO.

RGGR Nº 147-2015-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 06 del Proyect: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta Departamental Y-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 146-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Ad Hoc para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del proceso de selección por la modalidad de Concurso Público N° 003-2015-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 145-2015-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 en la Oficina Subregional Lucanas.

RGGR Nº 144-2015-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 en la Oficina Subregional Cangalllo.

RGGR Nº 143-2015-GRA/PRES-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de prestación adicional de Obra N° 02, por cuanto el expediente técnico se encuentra incompleto, debiendo el Contratista subsanar ls observaciones formuladas por la entidad en el menor plazo posible.

RGGR Nº 142-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la Meta: 003 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TAMBO - SAN MIGUEL (KM. 00+000 AL KM. 11+513) DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 141-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALEXIS INFANZÓN HERNÁNDEZ.

RGGR Nº 140-2015-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 139-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la buena pro quede consentida del proceso de Seleccion por la modalidad de Concurso público N° 14-2014-GRA-SEDE CENTRAL para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de Expedientes Técnicos de los proyectos viabilizados con código SNIP N° 275793.

RGGR Nº 138-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARONÉS JARA.

RGGR Nº 137-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL AD HOC par llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección Concurso público para la contrtación de servicios de consultoría par la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MARÍA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 136-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la buena pro quede consentida en los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantia, durante el ejercicio presupuestal 2015 en la oficina Sub Regional de La Mar.

RGGR Nº 135-2015-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 134-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 133-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 132-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conduccion hasta que la Buena Pro quede consentida del proceso de selección por la modalidad de Licitación Pública para la adquisición del camión volquete y retroexcavadora sobre ruedas para la meta 002: Mejoramiento del servicio de agua para consumo humano en la ciudad de Ayacucho y riego en la Cuenca del Rio Cachi.

RGGR Nº 131-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de las adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía durente el ejercicio presupuestal 2015 en la Unidad Operativa Las Cabezadas.

RGGR Nº 130-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN PAVEL RAMÍREZ INCA.

RGGR Nº 129-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO. EMP. PE-32 (QUEROBAMBA) - HUAMANI PATA - DV. SAN SALVADOR DE QUIJE - PAICO SANTIAGO DE PUCARAY - SORAS - SAN PEDRO DE LARCAY - EMP. PE-30 B (PAMPACHIRI A AP-106).

RGGR Nº 128-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el Informe Final y la Liquidación Final de Servicios de consultoría individual de Supervisión N° 0115-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 127-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Ad Hoc para llevar a cabo la organización y conduccion, hasta que la Buena Pro quede consentida del proceso de selección Licitación Pública para la ejecucion de la Obra: "CONSTRUCCION DE 03 CENTROS DE RECURSOS" correspondiente al Componente de Infraestructura del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS ÁREAS URBANO POPULARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO - MI EDUCA".

RGGR Nº 126-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 05 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta Departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 125-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el calendario de ejecución de obra actualizado, por haber aprobado la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 124-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el calendario de ejecución de obra actualizado, por haber aprobado la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 123-2015-GRA/PRES-GG: MODIFICAR, en la parte resolutiva artículo segundo de la Resolución Gerencial General Regional N° 102-2015-GRA/PRES-GG.

RGGR Nº 122-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plzo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 121-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JULIO DANIEL CURI MENDOZA.

RGGR Nº 120-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARINO CHÁVEZ JERÍ.

RGGR Nº 119-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN LAUREANO ARTEAGA ENCISO.

RGGR Nº 118-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR PABLO CARHUAPOMA YANCE.

RGGR Nº 117-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los Procesos de Selección Clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de las Adjudicaciones Directas Públicas, Selectiva y de Menor Cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 en la Oficina Sub Regional de La Mar.

RGGR Nº 116-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN VLADIMIR ROJAS SILVERA.

RGGR Nº 115-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, l amplición de plazo N° 01 del Proyecto: "INSTLACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCIÓN DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 114-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 308/Mx-P DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 113-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-53/Mx-U DEL CENTRO POBLADO DE LUYANTA, DISTRITO SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO".

RGGR Nº 112-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. NICOLÁS ALFREDO FLORES ILLANES.

RGGR Nº 111-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUGO FAUSTINO JIMÉNEZ ALFARO.

RGGR Nº 110-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida de los Procesos de Selección Clásicos y por la modalidad de subasta inversa de las Adjudicaciones Directas Públicas, Selectiva y de Menor Cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 en la Unidad Operativa Valle Río Apurímac.

RGGR Nº 109-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN MERCADO ESPINO.

RGGR Nº 108-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 107-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los Procesos de Seleccion Clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa Pública de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 de la Dirección Subregional Fajardo.

RGGR Nº 106-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 04 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 105-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BAUTISTA, MICRORED SAN JUAN BAUTISTA RED DE SALUD DE HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO".

RGGR Nº 104-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gneral, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 103-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CÓRDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 102-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 por sesenta y dos (62) dias calendarios a partir del 07 de mayo del 2015, quedando establecido el nuevo plazo de conclusión de la obra el 07 de julio del 2015.

RGGR Nº 101-2015-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por la modalidad de encargos a favor de la Oficina Subregional de Parinacochas para financiar los gastos operativos en la ejecución de sus actividades de la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Coracora.

RGGR Nº 100-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARANGO GAMARRA.

RGGR Nº 099-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 098-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 097-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Ad Hoc para llevar a cabo la organización y conducción hasta que la Buena Pro quede consentida del proceso de selección por modalidad de Concurso Público para la contratación del servicio de perforación y voladura para la Obra Construcción de la Carretera Llusita - Pitahua, distrito de Huancaraylla y Huancapi, provincia de Fajardo - Ayacucho.

RGGR Nº 096-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. ZOYA LEISHIN QUICAÑA AVILES.

RGGR Nº 095-2015-GRA/PRES-GG: DECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada en armonía a lo dispuesto en el artículo 17 del numeral 17.1 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General de la Autorización de la Entidad Contratante para la celebración de sub contrato, a favor del sub contratista: BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 094-2015-GRA/PRES-GG: CONFORMAR, la mesa técnica de trabajo encargada de estudiar, analizar, proponer y ejecutar los mecanismos de solución del Pliego de reclamos presentado por los servidores públicos afiliados a la FENTASE.

RGGR Nº 093-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Ad Hoc para llevar a cabo la organización y conducción del proceso cuyo objetivo es la elaboraación del perfil del Proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DEL DEPRTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 092-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Ad Hoc, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección - concurso público para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de obra: mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Eductiva San Francisco de Asís de Huanta.

RGGR Nº 091-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente para llevar a cabo la organización y conduccion hasta que la Buena Pro quede consentida de los Procesos de Selección Clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa de las Adjudicaciones Directas Públicas, Selectiva y de Menor Cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 en la Oficina Sub Regional de Huancasancos.

RGGR Nº 090-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial Ad Hoc par llevar a cabo la organización y conduccion del proceso cuyo objetivo es la elaboración del perfil del Proyecto "Instalación del sistema de riego Tincocc, distrito de Vinchos - Socos - San José de Ticllas - Santiago de Pischa y Morochucos de las Provincias de Huamanga y Cangallo, deprtamento de Ayacucho".

RGGR Nº 089-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa pública de adjudicaciones directas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 de la Dirección Subregional Parinacochas.

RGGR Nº 088-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 087-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR ATAURIMA QUISPE.

RGGR Nº 086-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el Comité Especial Permanente, para llevar a cabo la organización y conduccion de los Procesos de Selección Clasicos y por modalidad de Subasta Inversa Pública de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 de la Dirección Sub Regional de Huanta.

RGGR Nº 085-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 084-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL FREDDY CANCHANYA QUISPE.

RGGR Nº 083-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arqueólogo MIGUEL ANTONIO CANCHARI HUAMANÍ.

RGGR Nº 082-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ARMANDO ALAÍN MORALES MARTÍNEZ.

RGGR Nº 081-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la amplición de plazo N° 04 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 080-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N° 03, programación PERT-CPM, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamental AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 079-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el Calendario de Avnce de Obra Valorizado y Programación PERT-CPM, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 078-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILBER LAPA BERROCAL.

RGGR Nº 077-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZÁLES HINOSTROZA.

RGGR Nº 076-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY RONALD ABAD QUISPE.

RGGR Nº 075-2015-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILSON RAFAEL GUEVARA ORTEGA.

RGGR Nº 074-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 073-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 072-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 071-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 070-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO JUSCAMAITA PALOMINO.

RGGR Nº 069-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 068-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RODY GÓMEZ PALOMINO.

RGGR Nº 067-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PABLO NACARIO ROJAS ZAMORA.

RGGR Nº 066-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HUGO BEINT AZPUR SALCEDO.

RGGR Nº 065-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL IVÁN ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 064-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, a los miembros integrantes de la Comisión de Feria para llevar a cabo el proceso selectivo par la concesión de la eclusividad de los Procesos de Espectáculos en la XVIII Feria Nacional y LXXVII Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Folklórica de Semana Santa 2015.

RGGR Nº 063-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del proceso de selección - Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

RGGR Nº 062-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa pública de adjudicaciones directas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 de la Dirección Subregional de Vilcashuamán.

RGGR Nº 061-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa pública de adjudicaciones directas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 de la Dirección Subregional de Lucanas.

RGGR Nº 060-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección clásicos y por la modalidad de subasta inversa pública de adjudicaciones directas y de menor cuantía durante el ejercicio presupuestal 2015 de la Dirección Subregional de Sucre.

RGGR Nº 059-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de selección de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de servicios de consultoría de obras y ejecución de obras del ejercicio presupuestal 2015.

RGGR Nº 058-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organizacion y conducción de los procesos de selección clásicos y por modalidad de subasta inversa pública de adjudicaciones directas y de menor cuantía para la contratación de bienes y servicios del ejercicio presupuestal 2015.

RGGR Nº 057-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHN DUBERLI HUAMANÍ PALOMINO.

RGGR Nº 056-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCELINO MIRANDA SOTERO.

RGGR Nº 055-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 054-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS CÓRDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 053-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Señor DANIEL MACHAHUAY POMA.

RGGR Nº 052-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO.

RGGR Nº 051-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el Comité Especial AD HOC, para llevr a cabo la organización y conducción del proceso de selección por Concurso público para la contratación del servicio de Pólizas de Seguros Patrimoniales - todo riesgo de equipo de contratistas (TREC, responsabilidad civil y vehículos contra todo riesgo en el ejercicio presupuestal 2015.

RGGR Nº 050-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el informe final y la liquidación final de Servicios de Consultoría de Supervisión N° 0109-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 049-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OSMAN AÑAÑOS BERROCAL.

RGGR Nº 048-2015-GRA/PRES-GG: AUTORIZAR, la asignación de fondos por encargos a favor de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 047-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURAND.

RGGR Nº 046-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ LUIS ARANGO GAMARRA.

RGGR Nº 045-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS QUISPE BÉJAR.

RGGR Nº 044-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROBER UNTIVEROS CUCHO.

RGGR Nº 043-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI VLADIMIR SULCA QUISPE.

RGGR Nº 042-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 041-2015-GRA/PRES-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ERICK ARMANDO MIRANDA ZEBALLOS.

RGGR Nº 040-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 039-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, Calendario de avance de obra valorizado y programación PERT-CPM, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 038-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CAYO BENITO PACHECO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 037-2015-GRA/PRES-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ.

RGGR Nº 036-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMÁN.

RGGR Nº 035-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VICTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 034-2015-GRA/PRES-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada la ampliación de plazo N° 03 de ejecución del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 424/Mx-P DE COLPAPAMPA, DISTRITO DE VILCASHUAMÁN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 033-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el informe final y la liquidación final de servicios de consultoría individual de supervisión N° 0104-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 032-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el informe y la liquidación final de servicios de consultoría individual de supervisión N° 0103-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 031-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, cronograma de la ampliación de plazo N° 04 Avance de obra vaorizadi y PERT-CPM del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 030-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado N° 02 programación PERT-CPM, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (Ruta departamantal AY-122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO".

RGGR Nº 029-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0394-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conduccion del Proceso de Selección Concurso público para la CONRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA.

RGGR Nº 028-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITE ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección Concurso Público para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudio de factibilidad y elaboración de expediente técnico del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el Estadio Cuna de la libertad americana del Complejo Deportivo Venezuela, Distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho".

RGGR Nº 027-2015-GRA/PRES-GG: ENCARGAR, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, al Licenciado en Antropología MARCO ANTONIO CORAS CONTRERAS, como responsable de la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en el Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 026-2015-GRA/PRES-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 025-2015-GRA/PRES-GG: ACEPTAR LA RENUNCIA, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, formulada por la Abog. ROSA VICTORIA BERROCAL PALLQUI, l cargo de Responsable de la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 024-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra No. 010-2013-LP No. 017-2012-GR-Sede Central de fecha10-01-13, Obra: Rehabilitación post desastre construcción del muro de contención en el sector grupo IV de la capital del distrito de Sivia - Huanta.

RGGR Nº 023-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 022-2015-GRA/PRES-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 021-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la Liquidación Final del Contrato de Obra: MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO: EMP. PE-32 (TACA) - DV. APONGO - ANOCCARA - CHAIHUAMAYO - PUTAJASA - URACANCHA - OYMAY - CASCC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32A (PACHAYA), ejecutada por la Empresa Contratista RICARDO POLO CONTRERAS.

RGGR Nº 020-2015-GRA/PRES-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo parcil N° 07 por setenta y cinco (75) días calendarios solicitado por la Empresa Contratista Consorcio Melgar del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA M/Mx MARINO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 019-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02, del Proyecto: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCTAIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 018-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0401-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección Concurso Público para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS VIBILIZADOS CON CÓDIGO SNIP N° 274105.

RGGR Nº 017-2015-GRA/PRES-GG: DECLARAR PROCEDENTE, la solictud de ampliación de plazo N° 03, por cuarenta y seis (46) dias calendarios, tal como se precisa en la opinión favorable del Supervisor de obra Empresa AMC INGENIEROS S.A.C. y el acta de aceptación a favor de la Empresa ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA.

RGGR Nº 016-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 03, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 015-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el EQUIPO TECNICO PROFESIONAL del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho dependiente de la Gerencia General Regional.

RGGR Nº 014-2015-GRA/PRES-GG: IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por (31) treintiún dís calendarios al CONSORCIO HOSPITALARIO AYACUCHO, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO".

RGGR Nº 013-2015-GRA/PRES-GG: DECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por el Representante Legal del CONSORCIO SANTO TOMÁS; por tanto, déjese sin efecto la recurrida en todos sus extremos.

RGGR Nº 012-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección Concurso Público para la CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES - TODO RIESGO DE EQUIPO DE CONTRATISTAS (TREC), RESPONSABILIDAD CIVIL Y VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO.

RGGR Nº 011-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conduccion del Proceso de Selección Concurso Público para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA REGIÓN DE AYACUCHO.

RGGR Nº 010-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los procesos de seleccion Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la contratación de servicios de consultoría de obras del ejercicio presupuestal 2015.

RGGR Nº 009-2015-GRA/PRES-GG: ENCARGAR, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolucion, a la Abog. ROSA VICTORIA BERROCAL PALLQUI, como responsable de la "Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales" del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 008-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES para la ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TINCOCC, DISTRITO DE VINCHOS - SOCOS - SAN JOSÉ DE TICLLAS - SANTIAGO DE PISCHA Y MOROCHUCOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 007-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES para la ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 006-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de Ejecución de obra de la META: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSÉ MARIA ARGUEDAS, DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 005-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0274-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción de los Procesos de Selección Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obras y Ejecución de Obras del ejercicio presupuestal 2014.

RGGR Nº 004-2015-GRA/PRES-GG: DESIGNAR, al COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE, para llevar a cabo la organización y conducción de los Procesos de Selección Clásicos y por la modalidad de Subasta Inversa Presencial de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la contratación de Bienes y Servicios del ejercicio presupuestal 2015.

RGGR Nº 003-2015-GRA/PRES-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 de la META: 068 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENAA DE AYACUCHO".

RGGR Nº 002-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0480-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción de los Procesos de Selección Clásicos y por modalidad de Subasta Inversa Presencial de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la contratación de Bienes y Servicios del ejercicio presupuestal 2014.

RGGR Nº 001-2015-GRA/PRES-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0395-2014-GRA/PRES-GG, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección Concurso Público para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO".

 

¿Tiene alguna consulta? Visítenos en el Jr. Callao N° 122 - Ayacucho

 

­